Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Ohmexpert Elektromeister-Betrieb und unseren Kunden in der jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich zu.
§2 Vertragsschluss
Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch die Ausführung des Auftrags zustande. Mündliche Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
§3 Leistungsumfang
Unser Leistungsumfang umfasst Elektroinstallationen, Wallbox- und E-Mobilitäts-Installation, Lichttechnik, Sprechanlagen, Sicherheitstechnik, Netzwerkinstallation, E-Checks, Wartungen, Reparaturen und Beratungsleistungen. Die konkreten Leistungen ergeben sich aus der jeweiligen Auftragsbestätigung oder dem Angebot.
§4 Preise und Zahlung
Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Kleinere Arbeiten sind sofort nach Fertigstellung zu bezahlen. Bei größeren Projekten erfolgt eine Anzahlung von 30% bei Auftragserteilung, weitere 30% bei Materiallieferung und der Rest bei Fertigstellung. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet.
§5 Termine und Fristen
Genannte Termine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Wir bemühen uns um termingerechte Ausführung, können aber für Verzögerungen durch höhere Gewalt, Materialmangel oder andere unvorhersehbare Umstände nicht haften.
§6 Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde stellt den erforderlichen Zugang zur Baustelle bzw. zum Objekt rechtzeitig bereit und gewährleistet die für die Ausführung nötigen Voraussetzungen (z. B. Strom, Beleuchtung). Verzögerungen oder Mehrkosten infolge fehlender Mitwirkung trägt der Kunde.
§7 Notdienst
Unser 24h-Notdienst steht für dringende Elektroarbeiten zur Verfügung. Notdienstleistungen werden mit einem Aufschlag von 50% auf die regulären Preise berechnet. Anfahrtskosten werden zusätzlich berechnet.
§8 Materialien
Wir verwenden ausschließlich hochwertige Materialien namhafter Hersteller. Bei Kundenwünschen für spezielle Materialien werden diese nach Absprache beschafft und berechnet.
§9 Sicherheitsstandards
Alle Arbeiten werden nach gültigen VDE-Normen und Sicherheitsstandards ausgeführt. Wir sind Mitglied der Handwerkskammer und verfügen über alle erforderlichen Zulassungen.
§10 Gewährleistung
Für unsere Arbeiten gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Fertigstellung der Arbeiten. Für verwendete Materialien gelten die Herstellergarantien.
§11 Haftung
Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt. Für indirekte Schäden haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
§12 Abnahme
Der Kunde hat die Arbeiten unverzüglich nach Fertigstellung abzunehmen. Mängel sind innerhalb von 7 Tagen schriftlich zu rügen. Nach Ablauf dieser Frist gelten die Arbeiten als abgenommen.
§13 Datenschutz
Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach den Bestimmungen der DSGVO. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
§14 Schlussbestimmungen
Gerichtsstand ist Wiesbaden. Es gilt deutsches Recht. Bei Verbraucherverträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden, erteilen wir eine gesonderte Widerrufsbelehrung. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform.